OGGETTO: AVVISO DI GARA PER L'ACQUISTO DI UNO
SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI
ELEMENTARI E MEDIE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Comandante P.M. Luigi Scarfò
In esecuzione della propria determinazione n. 305 del 23/12/2003, adottata ai sensi
dell'art. 14 della legge 3 agosto 1999,n.265;
A V V I S A
che il giorno 30/01/2004 alle ore 10.00 presso la sede comunale,avrà luogo
l'esperimento d'asta per L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ELEMENTARI E MEDIE.

L'asta si terrà col sistema delle offerte segrete in busta chiusa (art.76 R.D.
n.827/1924) alle condizioni contenute nel Capitolato d'oneri.

Il prezzo posto a base d'asta è di Euro 64.500,00, IVA ed ogni altro onere incluso con offerte pari o
in diminuzione.

Le buste contenenti le offerte, nonché tutti gli altri documenti richiesti, dovranno
pervenire a questo Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 29 gennaio 2004, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,o tramite servizio postale con raccomandata A.R. o tramite corriere espresso .
Il capitolato d'oneri e gli atti relativi all'asta sono visibili durante le ore d'ufficio presso la
Segreteria del Comune o sul SITO WEB http://www.comune mammola.it/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMANDANTE P.M. - LUIGI SCARFO'.

CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI VIENE ACQUISTATO UNO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ELEMENTARI E MEDIE.
ART.1

Il Comune con sede in Via Dante, n. 10, tel. 0964/414025, fax 0964/414003, sito-web- http://www.comunemammola.it in esecuzione alla determinazione n. 305 del 23/12/2003 del Responsabile del 4° Settore - Polizia Municipale intende acquistare uno scuolabus nuovo di fabbrica per il trasporto alunni delle scuole statali elementari e medie, modello tipo "IVECO 50C15" o similare, 26 + 1 posto accompagnatore + autista - sedili in VTR monoscocca, completo di scritte laterali "COMUNE di MAMMOLA", ruota di scorta, accessori d'uso ed ogni altra dotazione prevista dalla vigente normativa, reso immatricolato Ns. sede municipale, costruito interamente su autotelaio avente le seguenti caratteristiche:
motore turbodiesel 2800 cc. con intercooler - Common Rail Unijet, cambio meccanico 6 marce + retromarcia, freni a disco anteriori e posteriori con ABS (sistema antibloccaggio freni), ABD (sistema antislittamento ruote motrici), EBD (sistema di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.) , telaio costituito da longheroni di acciaio, ruote posteriori gemellate, trazione posteriore, porta passeggeri rototraslante a comando elettrico - porta autista a battente con cristallo scendente, misure mm. 6948 x 1996 - altezza interna mm 1800 - frizione monodisco a secco - finestre laterali con vetri atermici apribili nella parte superiore mediante maniglia - fari fendinebbia - predisposizione impianto radio.
Lo scuolabus deve essere costruito in conformità a:
-certificazione UNI EN ISO 9001:2000;
-certificato di omologazione;
-Valore della fornitura di scuolabus pari a tre volte l'importo della gara per ciascuno degli ultimi tre esercizi.

ART. 2

L'acquisto verrà effettuato a mezzo asta pubblica con il metodo delle offerte segrete sul prezzo base dell'avviso d'asta (art. 76 R.D. n. 827 del 25/5/ 1924) fissato in EURO 64.500,00 , I.V.A., spese di trasporto e consegna franco sede comunale, immatricolazione e ogni altro onere accessorio incluso. Aggiudicatario sarà colui che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo sia inferiore o pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
In caso di parità di offerte, si procederà a sorteggio tra le migliori offerte uguali pervenute.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida. L'importo di aggiudicazione sarà finanziato con un contributo della Regione Calabria , Dipartimento n.10, per il 90% e per il restante 10% con fondi propri del comune, giusta nota di comunicazione in data 28/11/2003 acquisita al n.9115 del prot. dell'Ente in data 10/12/2003.

ART. 3

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare:
1- dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa(Testo A) - G. U. n.42 del 20/02/2001) , con sottoscrizione non autentica, rilasciata in data non inferiore a sei mesi a quella fissata per la gara attestante:
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
b) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
c) che non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e che non abbia presentato domanda di concordato;
La dichiarazione relativa ai punti a) e b) deve essere resa:
- da tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- dal direttore tecnico e da tutti i componenti la società in nome collettivo;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società.
A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. In luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto, la ditta offerente potrà trasmettere i corrispondenti certificati rilasciati dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara oppure le copie autentiche. Ai sensi dell' art. 1 comma 2 e dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, l'Ente, si riserva la facoltà ,qualora lo ritenga opportuno, di procedere dopo l' esperimento della gara in oggetto ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 eventualmente trasmesse dalle ditte concorrenti.Tutti i documenti presentati dalla ditta aggiudicataria, saranno trattenuti dall' Ente, mentre quelli presentati dalle ditte rimaste non aggiudicatarie saranno restituiti, salvo l' offerta, una volta effettuata l'aggiudicazione. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata per l' apertura delle buste senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.
2) la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell' Ente o dall'Economo dell' Ente comprovante l'effettuato deposito provvisorio di EURO 1.000,00(EUROMILLE). E' ammessa presentazione di assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Mammola. Per coloro non avessero potuto effettuare detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo prima della apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell' Ente appaltante. La cauzione provvisoria può essere prestata anche a mezzo polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sulle assicurazioni private.La polizza dovrà essere inserita nella busta destinata a contenere i documenti richiesti a corredo dell'offerta. Tale deposito servirà a garanzia dell' offerta.
3) - una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.
4)- scheda tecnica analitica e depliants illustrativi del mezzo offerto dai quali risulti la corrispondenza alle caratteristiche richieste dall'art. 1 del presente capitolato.Le caratteristiche devono essere conformi a quelle riportate nell'art. 1, non una esclusa a pena di eliminazione della gara. Determina , altresì, l'esclusione della gara le offerte contenenti caratteristiche alternative, migliorative o similari a quelle richieste.
5)-L'offerta , con il ribasso percentuale sul dato d'asta , così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società, ente cooperativo o titolare dell' impresa. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune. Tale offerta che deve pervenire al protocollo dell'Ente - o tramite servizio postale con plico A.R. o tramite corriere espresso - entro le ore (dodici) del giorno precedente la gara, deve essere chiusa in apposita busta debitamente controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura e nella quale non devono essere inseriti gli altri documenti. La busta contenente l'offerta deve essere contrassegnata con la lett. B) e dalla dicitura " offerta per la gara del giorno 30/01/2004". Gli altri documenti richiesti devono essere chiusi in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,contrassegnata dalla lett. A) e dalla dicitura " documenti richiesti per la gara del giorno 30/01/2004." Le buste A) e B) DEVONO ESSERE RACCHIUSE, inoltre, in un'altra busta più grande, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, portante l'indirizzo di questo comune, l'oggetto della gara di appalto "FORNITURA DI UNO SCUOLABUS" ed il nominativo del concorrente mittente.
5) - una dichiarazione redatta su carta semplice, resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta , con sottoscrizione autentica ( o in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,a pena di esclusione,copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) rilasciata in data non inferiore a sei mesi a quella fissata per la gara, con la quale si attesta:
a) di accettare l'appalto e tutte le condizioni previste nel presente capitolato;
b) di non trovarsi nelle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;
c) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici incanti;
d) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1) del D. lgs. 08/08/1994, n.490 e di non essere a conoscenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati.
La dichiarazione di cui alla lettera d) deve essere presentata per il direttore tecnico e per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, per il direttore tecnico e per i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di altri tipi di società o consorzi.
e) di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione del prezzo che dovesse intervenire prima della consegna dello scuolabus , rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
6) capitolato d'oneri debitamente sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo e seguita dal luogo e dalla data di nascita dello stesso.

ART. 4

La stipulazione del contratto deve avere luogo nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 5

Lo scuolabus fornito sarà sottoposto a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell'art. 1, nonché la funzionalità complessiva del mezzo acquistato.

ART. 6

L' appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell'automezzo entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. La consegna dovrà avvenire presso la sede comunale e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., targhe e quant'altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l'uso. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al collaudo, all'atto di vendita ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per consegnare al comune lo scuolabus pronto per l'uso.Non è consentita la cessione dell'appalto, né la procura all'esecuzione del medesimo.

ART. 7

La ditta aggiudicataria dovrà costituire,prima della stipula del contratto, una cauzione in numerario pari a EURO 3.000,00 (TREMILAEURO) presso la tesoreria dell'Ente o polizza fidejussoria a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. Detta cauzione sarà svincolata dopo trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente e comunque non prima della consegna dei documenti necessari alla circolazione.

ART. 8

Trascorso il 61° giorno utile per la consegna di cui all'art.6 , sarà dovuta all'Ente una penale di EURO 100,00 (CENTOEURO) per ogni giorno di ritardo. Quando il ritardo della consegna supera i trenta giorni o comunque si trascurasse di adempiere ad una o più clausole delle presenti condizioni, l'Ente potrà di pieno diritto risolvere il contratto e recedere dall'aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati, conseguenti all'applicazione della penale sopra indicata. L'Ente incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto della fornitura.

ART. 9

Il prezzo convenuto risultante dall'aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver effettuato il collaudo.Con il corrispettivo il Comune intende compensare e rimborsare l'appaltatore di ogni e qualsiasi avere inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto.

ART. 10

Il presente capitolato d'oneri è parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto s'intendono richiamate le norme di legge vigenti che regolano la materia.